0001568-35.2012.8.16.0123
Tribunal de Justiça do Paraná · TJPR · Baixa relevância · confiança da classificação: media
Dados do processo
- Órgão
- 10ª Câmara Cível
- Classe
- APELAçãO CíVEL
- Termo encontrado
- laudo pericial
- Publicações
- 1 (histórico completo abaixo)
Processo: 0001568-35.2012.8.16.0123(Apelação Cível) Relator(a): Desembargadora Elizabeth M. F. Rocha Órgão Julgador: 10ª Câmara Cível Data do Julgamento: 20/07/2026 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTRATO DE EMPREITADA, NO QUAL AS PARTES FIGURAM COMO CONTRATADAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DA RÉ – (1) Preliminar de cerceamento de defesa, A FIM DE SER ANULADA A SENTENÇA PARA complementação do laudo pericial OU REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – NÃO ACOLHIMENTO – RÉ QUE APRESENTOU SUAS CONTAS INTEMPESTIVAMENTE – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO LAUDO PERICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ QUE FORAM CONSIDERADOS NA PERÍCIA, COM EXCEÇÃO DAQUELES RASURADOS, ILEGÍVEIS, EM NOME DE TERCEIROS E COM DATA ANTERIOR À OBRA – PROVAS DOCUMENTAL E PERICIAL QUE SE REVELAM SUFICIENTES PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – (2) CONTRATO QUE PREVÊ A DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DOS LUCROS ENTRE OS SÓCIOS – PERITA QUE ATESTOU QUE O ATRASO NA OBRA OCORREU ANTES DO AFASTAMENTO DO AUTOR – SITUAÇÃO QUE CORROBORA A ALEGAÇÃO INICIAL DE QUE ESSE ATRASO SE DEU POR PROBLEMAS COM A ENTREGA DE MATERIAIS – APLICAÇÃO DO ART. 257 DO CC – SENTENÇA MANTIDA, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIANTE DO DECAIMENTO NA FASE RECURSAL.Apelação cível conhecida e desprovida.
Trecho da publicação mais recente (29/07/2026) onde o termo "laudo pericial" foi detectado.Partes
Autor ALLEBRANDT EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA REPRESENTADO(A) POR LAUDIR PEDRINHO ALLEBRANDT
Réu VANDERLEI ROBERTO SILVA
Andamento identificado
Só etapas com sinal real detectado no texto — sem inventar rito que o sistema não consegue verificar.
- Publicação localizada pelo radar29/07/2026
- Despacho saneador identificado
- Perícia deferida/designada
- Perícia indireta (documental)
- Data da perícia marcada
- Perícia realizada / laudo juntado
Advogados envolvidos
Canal de contato prioritário: convencer o advogado costuma ser o caminho mais direto até a parte.
ALBERTO KNOLSEISEN
OAB: 41525/PR
LISANDRO TELLES DE CAMARGO
OAB: 26535/PR
Este processo não está marcado como quente — a investigação de contato (Fase 2) só roda sob demanda, pra não gastar tempo/custo em processos de baixa relevância. Marque como quente acima pra abrir o dossiê.
Histórico de publicações (1)
29/07/2026 — Baixa relevância media
Intimação · termo: "laudo pericial"
Processo: 0001568-35.2012.8.16.0123(Apelação Cível) Relator(a): Desembargadora Elizabeth M. F. Rocha Órgão Julgador: 10ª Câmara Cível Data do Julgamento: 20/07/2026 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTRATO DE EMPREITADA, NO QUAL AS PARTES FIGURAM COMO CONTRATADAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DA RÉ – (1) Preliminar de cerceamento de defesa, A FIM DE SER ANULADA A SENTENÇA PARA complementação do laudo pericial OU REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – NÃO ACOLHIMENTO – RÉ QUE APRESENTOU SUAS CONTAS INTEMPESTIVAMENTE – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO LAUDO PERICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ QUE FORAM CONSIDERADOS NA PERÍCIA, COM EXCEÇÃO DAQUELES RASURADOS, ILEGÍVEIS, EM NOME DE TERCEIROS E COM DATA ANTERIOR À OBRA – PROVAS DOCUMENTAL E PERICIAL QUE SE REVELAM SUFICIENTES PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – (2) CONTRATO QUE PREVÊ A DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DOS LUCROS ENTRE OS SÓCIOS – PERITA QUE ATESTOU QUE O ATRASO NA OBRA OCORREU ANTES DO AFASTAMENTO DO AUTOR – SITUAÇÃO QUE CORROBORA A ALEGAÇÃO INICIAL DE QUE ESSE ATRASO SE DEU POR PROBLEMAS COM A ENTREGA DE MATERIAIS – APLICAÇÃO DO ART. 257 DO CC – SENTENÇA MANTIDA, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIANTE DO DECAIMENTO NA FASE RECURSAL.Apelação cível conhecida e desprovida.